销售条款和条件
本销售条款和条件,连同任何报价、采购订单、工作范围、计划,
其中或在此列出的规格或其他文件以及任何其他附件、展品和/或
本协议所附文件(合称“本协议”)适用于
HC Thermal LLC(“HC Thermal”)的任何个人或实体(“客户”)提供的产品或服务。苏格兰vs英格兰让球
- 信贷保留。
除非HC热力公司另有书面同意,所有装运,苏格兰vs英格兰让球
工作的交付和执行应始终服从HC热力公司的批准苏格兰vs英格兰让球
信贷部门。尽管有任何标准付款条款或其他安排,HC
在不违反本协议的情况下,热力公司可以延迟或暂停任何交付或履行
直到HC热力苏格兰vs英格兰让球收到客户在商业上合理和充分的保证
付款。 - 利息和法律费用。
客户应向HC热力支付所有应付款项苏格兰vs英格兰让球
在发票日期后30天内。所有到期未支付的款项均应在
每月1.5%的利率或法律允许的最高利率,直到支付为止。苏格兰vs英格兰让球HC Thermal也应如此
有权就任何未付金额收回所有收款费用,包括但不包括
限于,合理的律师费。 - 年代销售,使用,消费税。
除非另有特别说明,否则所报价格或所述价格都是如此
不包括任何联邦,州或地方销售,使用,消费税或其他税(包括增值税),关税或
关税。客户有责任支付任何及所有该等税款、关税及关税
与本协议有关。 - 担保权益留置权。
因此,在HC苏格兰vs英格兰让球热力公司收到全额付款之前,它将保留a
对HC热力公司交付的所有货物的安全权益。苏格兰vs英格兰让球该担保权益为
高于客户任何及所有债权人的权利。客户特此授予此类担保
并授权HC Therma苏格兰vs英格兰让球l,其员工,律师和代理人,提起诉讼
反映该担保权益的记录,包括融资报表、修订和
延续,并就已授予的担保权益向在先被担保方发出通知
货款。该等担保权益不排除物质财产和/或
机械师对HC热力公司的留置权,这种留置权苏格兰vs英格兰让球和权利应构成交替的和
额外的安全性。苏格兰vs英格兰让球HC热力公司可同时执行其安全权益及其
留置权的权利。 - 装运和交货日期-不可抗力。
所有的货物都是按离岸价交货
(或根据国际贸易术语解释通则规定的EXW装运点)。苏格兰vs英格兰让球HC热力公司同意交付货物
以及服务,如果有,按照交付时间表。苏格兰vs英格兰让球HC热力公司没有
对客户直接或间接造成的任何损失或损害承担责任
由于、通过或因履行订单、装运或交付任何延误而引起的
本协议项下的材料,或任何制造、安装或安装,HC
因天灾、火灾、水灾、罢工或其他原因导致热力工作受阻或延误
劳工困难、战争、暴乱、禁运、物资短缺、政府优先事项或拨款,
公共运输工具短缺或无法运输,民事或军事当局的行为,
或其他任何性质的原因超出了HC热控制。苏格兰vs英格兰让球如果由于任何原因造成延误
如发生此类事件,HC热力苏格兰vs英格兰让球公司的履约时间应相应延长。 - 保修。
(a)自交货之日起十八(18)个月或自交货之日起十二(12)个月
第一次使用日期,以先到者为准,HC热力保证所制造的货物,苏格兰vs英格兰让球
由HC热力公司制造或组装的产品将符合规格,并免受任何伤苏格兰vs英格兰让球害
材料和工艺上的缺陷。本保修不包括产品、零件、
非HC热力公司生产的配件或附件。苏格兰vs英格兰让球客户的唯一和独家
违反本保证的补救仅限于HC热力公司的家具(但不拆除苏格兰vs英格兰让球
或安装)必要的更换部件,离岸价。苏格兰vs英格兰让球对于被滥用、误用、安装不当的货物的任何部分,本保证均无效
(在HC热力公司未安装的范围内)、操作或维护、事故、疏忽、使用苏格兰vs英格兰让球
除规范所规定的外。(b)如果本协议要求安装或
由HC Thermal负责货物的安装,HC The苏格兰vs英格兰让球rmal对此全权负责
安装或安装服务应以良好和熟练的方式进行
的方式。在客户检查和接受这些服务后,不得提出索赔
, HC热力公司不应苏格兰vs英格兰让球对任何损害或其他索赔负责
任何性质的所谓缺陷,除非因此在HC起计及之后的一年内提出索赔
热力公司此类服务的执行情况。苏格兰vs英格兰让球HC热力公司全权负责,客户全权负责
补救措施应由HC热力公司在合理的期限内纠正任何有缺陷的服务苏格兰vs英格兰让球
收到通知后的时间。这些保证是代替所有其他保证的
明示和默示保证,包括但不限于默示
适销性和适合特定用途的保证
明确地放弃和放弃。(d) 苏格兰vs英格兰让球HC热力公司书面遗嘱
应客户的要求,向客户转让任何供应商对HC Thermal所作的任何保证苏格兰vs英格兰让球
在该供应商或供应商的条款苏格兰vs英格兰让球和条件允许的情况下,HC热力的供应商
对HC热力公司的保证。苏格兰vs英格兰让球 - 修改,更改。
HC热力公司不接受客户订单的任何更改苏格兰vs英格兰让球
除非客户同意更改交货时间表和额外费用,如
适用。在规格、设计、进度、价格或
其他合同条款(客户订购并接受的额外条款除外)应由HC接受
直到以书面形式确认,并有合理的标识(编号、日期等)以此为准
协议。 - 额外收费和重新定价。
客户应承担任何及所有额外费用
由客户引起或引起的延误。这些费用包括但不限于
到,仓储费,搬运费,已装拖车的滞期费
迟延装运、卸货费用以及任何和所有其他直接或间接费用
由HC热力公司引起的延迟苏格兰vs英格兰让球。如果一项工作超出了预期
交货日期如本协议表面所述,由于客户造成的延误
如延误已批准的图纸,未能提供处理订单所需的资料或
未能按HC热力公司的要求提供足够的订单付款保证,苏格兰vs英格兰让球
苏格兰vs英格兰让球HC热力保留权利,重新定价的基础上,在有效的价格的工作
收到已批准的图纸,处理订单所需的信息,或提交
按照HC热力公司的要求,提供足够的付款保证。苏格兰vs英格兰让球 - 撤销指控。
客户不得取消或暂停任何订单
HC热力公司的事先书面批准,该批准可授予或拒绝苏格兰vs英格兰让球
HC热力裁量权。苏格兰vs英格兰让球如果HC热力公苏格兰vs英格兰让球司决定在任何制造前允许取消,
客户应负责HC热力公司产生的所有直接费用,包括适用费用苏格兰vs英格兰让球
与作业有关的开销。如在开始制作后允许取消,
客户应负责所有直接成本和间接工作,加上所有储存,
处理,滞期费,以及任何和所有其他直接或间接的费用,与
这份工作。 - 报价。
HC热力公司发出的报价不具有约束力,可能会苏格兰vs英格兰让球更改
或被HC热力公司不经通知而撤销。苏格兰vs英格兰让球任何合同都不应被视为已签订
直到客户的订单被授权的HC热力代表接受为止。苏格兰vs英格兰让球 - 责任限制。
在任何情况下,不得将其供应商或苏格兰vs英格兰让球
分包商对任何特殊的、偶然的、模范的或
间接损害,包括但不限于利润损失,
该索赔是否基于违反保证,违反
合同,过失,严格侵权责任或任何其他法律理论,
且不论是否是hc热力,其供应商或分包商苏格兰vs英格兰让球
已被告知可能发生这种损坏或损失。
尽管有任何其他相反的规定,hc热的总苏格兰vs英格兰让球
累积责任,包括违约责任、赔偿责任、返工责任、重新履行责任、
或替换,在任何诉讼事由下,无论在
侵权行为、合同或其他法律上的赔偿不得超过总额
客户为受影响货物支付的购买价金额
和服务。 - 适用法律。
本协议被视为由
德克萨斯州的法律,而不考虑其法律选择原则。客户
特此同意联邦或州法院的专属管辖权和地点
Conroe, Montgomery County, Texas,关于与本协议有关的任何事项
特此放弃其对此类法院的管辖权和地点可能拥有的任何抗辩。
13.赔偿。客户同意赔偿、维护和控制其供应商HC Thermal苏格兰vs英格兰让球
和分包商,及其各自的管理人员,董事,业主和代理人(合为
“苏格兰vs英格兰让球HC热方”)不受a公司的任何和所有要求、索赔、行动或判决的影响
第三方,直接或间接,针对任何HC热力方的伤害和/苏格兰vs英格兰让球或死亡
任何及所有人,以及因客户使用而引起的财产损失及/或损坏,
误用或操作所售货物及/或客户疏忽或故意不当行为。